2006年监理工程师《建设工程合同管理》真题完整版

>>监理工程师考试历年真题：2006年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解

一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意）

1．工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（　　）。

A．物

B．财

C．行为

D．智力成果

【答案】D

【解析】合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。其中，智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸，是通过人的智力活动所创造出的精神成果，所以客体是智力成果。

2．担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（　　）。

A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

【答案】C

【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证分为一般保证和连带责任保证。

3．依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（　　）。

A．保证

B．抵押

C．质押

D．定金

【答案】D

【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金是指当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。只有定金是只能由合同当事人本人提供担保的担保方式。

4．某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（　　）。

A．保险公司承担全部损失

B．保险公司承担除外责任以外的全部损失

C．业主自行承担全部损失

D．业主和保险公司协商分担损失

【答案】C

【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。因该工程已经竣工移交，所以保险责任也应终止。

5．合同公证与鉴证的相同点是（　　）。

A．目的、法律效力、原则

B．范围、性质、目的

C．目的、原则、内容

D．法律效力、目的、性质

【答案】C

【解析】合同公证与鉴证的相同点包括：①除另有规定外，都实行自愿申请原则；②合同鉴证与公证的内容和范围相同；③合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

6．依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（　　）。

A．传真

B．电子邮件

C．登记

D．信件

【答案】C

【解析】合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。其他形式包括公证、审批、登记等形式。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

7．接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（　　）到达要约人。

A．要约到达受要约人之前

B．承诺通知到达要约人之前

C．承诺通知发出之前

D．承诺通知到达要约人之后

【答案】B

【解析】承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前到达或与承诺通知同时到达要约人。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

8．执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（　　）执行。

A．原价格

B．新价格

C．市场价格

D．原价和新价的平均价格

【答案】B

【解析】《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内，政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

9．经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（　　）的规定。

A．债权转让

B．债务承担

C．由第三人向债权人履行债务

D．债务人向第三人履行债务

【答案】C

【解析】当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

10．合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（　　）确定费用负担的责任。

A．按交易习惯

B．依据合同的相关条款

C．签订补充协议

D．按履行义务一方承担的原则

【答案】C

【解析】合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

11．某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（　　）的市场价履行。

A．订立合同时订立地

B．订立合同时履行地

C．履行合同时订立地

D．履行合同时履行地

【答案】B

【解析】《合同法》规定，价款或报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。所以，供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方又未能达成一致时，该部分货物的价款应按订立合同时履行地的市场价履行。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

12．《施工合同（示范文本）》中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于（　　）的规定。

A．撤销权

B．不安抗辩权

C．后履行方抗辩权

D．同时履行抗辩权

【答案】D

【解析】同时履行抗辩权：当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

13．合同解除后，合同中的（　　）条款仍然有效。

A．结算和清理

B．仲裁和诉讼

C．结算、清理、违约

D．结算、仲裁、违约

【答案】A

【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算和清理条款的效力以及通知、协助、保密等义务的履行。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

14．某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时（　　）。

A．每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B．每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C．每次阶段支付时均不允许扣减定金

D．勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金

【答案】C

【解析】定金，是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

15．依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（　　）。

A．约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B．约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

C．处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D．第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

【答案】B

【解析】根据《合同法》规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

16．依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（　　）。

A．赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B．违约金和定金不能同时选用

C．违约金是承担违约责任的必备形式

D．违约金和赔偿损失不能同时使用

【答案】C

【解析】承担违约责任的方式包括：①继续履行；②采取补救措施；③赔偿损失；④支付违约金；⑤定金罚则。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

17．合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（　　）。

A．合同公证书

B．仲裁协议书

C．履约保函

D．合同担保书

【答案】B

【解析】仲裁是一种解决争议的方式。这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议，它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件。仲裁协议的作用包括：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

18．某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（　　）方式发包。

A．应该采用公开招标

B．应该采用邀请招标

C．应该采用议标

D．可以采用直接委托

【答案】D

【解析】根据《招标投标法》规定，属于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：①涉及国家安全、国家秘密的工程；②抢险救灾工程；③利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；④建筑造型有特殊要求的设计；⑤采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工；⑥停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；⑦施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；⑧在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；⑨法律、法规、规章规定的其他情形。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

19．某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（　　）。

A．可以采用直接委托方式发包

B．可以自行招标，但应当备案

C．可以自行招标，无需备案

D．必须委托中介机构代理招标

【答案】B

【解析】《招标投标法》第12条规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。

20．某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后（　　）。

A．招标文件及收费都不退回

B．退回招标文件，收费不退回

C．不退回招标文件，收费退回

D．招标文件及收费分别退回

【答案】A

【解析】投标人在投标之前应该购买招标人的招标文件，但在招投标结束后，招标文件及收费都不退回。招标文件可以收费，但不以盈利为目的。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

21．某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（　　）。

A．招标文件为准，开标时间后延

B．招标文件为准，开标时间不变

C．书面解答为准，开标时间后延

D．书面解答为准，开标时间不变

【答案】C

【解析】当投标人在研究文件和现场考察后以书面形式提出质疑时，招标人应及时给予书面解答。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

22．某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（　　）招标人的要求。

A．应当接受

B．可以接受

C．应当拒绝

D．可以拒绝

【答案】C

【解析】《招标投标法》第46条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

23．某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元。评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（　　）。

A．2900万元；3000万元

B．2900万元；2900万元

C．3100万元；3000万元

D．3100万元；2900万元

【答案】A

【解析】投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一，但不能从投标价中减去。评标价既不是投标价也不是中标价，评标价最低的投标书为最优。评标价=3000-100=2900（万元），合同价仍以报价为准。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

24．委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（　　）。

A．委托人增加监理工作内容较多

B．执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C．委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D．委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

【答案】C

【解析】暂停全部或部分监理或相关服务的时间超过182天，监理人可自主选择继续等待委托人恢复服务的通知，也可向委托人发出解除全部或部分义务的通知。如果暂停全部服务工作，按委托人违约对待，监理人可单方解除合同。监理人可发出解除合同的通知，合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

25．某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（　　）。

A．不用归还委托人

B．归还委托人即可

C．归还委托人，并应支付折旧费

D．归还委托人，并应支付租赁费

【答案】B

【解析】通用条件2.7条规定，“监理人无偿使用附录8中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。”

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

26．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（　　）。

A．按工程实际损失计算赔偿

B．扣除合同约定的全部监理酬金

C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D．应当双倍返还定金

【答案】C

【解析】《建设工程监理合同（示范文本）》GF—2012—0202通用条件4.1.1款规定，“因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。”因此，合同双方需要在专用条件4.1.1款明确约定监理人赔偿金额的确定方法：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

27．某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照《监理合同（示范文本）》的规定，监理单位完成的此项工作属于（　　）的范围。

A．正常监理工作

B．额外监理工作

C．变更监理工作

D．附加监理工作

【答案】D

【解析】监理工作的内容包括正常监理工作、附加监理工作和额外监理工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作，包括两种情况：①由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；②增加监理工作的范围和内容等。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

28．某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（　　）。

A．3万元

B．5万元

C．7万元

D．10万元

【答案】A

【解析】在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。设计人完成设计工作30%即应支付5万元。又因为发包人已经支付了2万元的定金，所以发包人应进一步支付：5－2＝3（万元）。

29．按照《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（　　）。

A．不再负责处理有关设计问题

B．仍应无偿负责处理有关设计问题

C．仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D．仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

【答案】C

【解析】设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在1年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。

30．某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通。发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准。承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（　　）。

A．发包人赔偿，延误的工期顺延

B．发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C．自己承担，延误的工期顺延

D．自己承担，延误的工期不予顺延

【答案】A

【解析】通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

31．按照《施工合同（示范文本）》的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（　　）。

A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C．工程师未确认，承包人应修改进度计划

D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】B

【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）规定，施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

32．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（　　）。

A．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期

B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延

C．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期

D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延

【答案】A

【解析】通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

33．某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（　　）。

A．承包人承担返工费用，工期不予顺延

B．承包人承担返工费用，工期给予顺延

C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

【答案】D

【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。按照合同对质量责任的约定，此次检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

34．施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（　　）。

A．发包人承担全部费用，工期相应顺延

B．发包人承担全部费用，工期不予顺延

C．承包人承担全部费用，工期不予顺延

D．承包人承担全部费用，工期相应顺延

【答案】A

【解析】监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

35．某施工合同约定由发包人负责采购水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（　　）。

A．工程师负责检验，发包人承担检验费用

B．工程师负责检验，承包人承担检验费用

C．承包人负责检验，发包人承担检验费用

D．承包人负责检验，承包人承担检验费用

【答案】C

【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本》的规定，发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

36．在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（　　）承担。

A．发包人

B．承包人

C．工程师

D．发包人和承包人共同

【答案】B

【解析】承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

37．某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（　　）提出。

A．发包人

B．设计单位

C．承包人

D．监理单位

【答案】B

【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工项目保修期内，涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施。由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

38．按照《施工合同（示范文本）》的规定，施工合同终止的条件是（　　）。

A．工程验收通过

B．承包人送交了竣工验收报告

C．办理完移交工程手续

D．发包人支付了竣工结算款

【答案】C

【解析】竣工结算程序为：①承包人递交竣工结算报告；②发包人的核实和支付；③移交工程。根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

39．依据《施工合同（示范文本）》的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（　　）。

A．材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点

B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换

C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

【答案】C

【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照有关发包人违约的约定办理。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

40．某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（　　）。

A．承包人承担相关费用，工期不予顺延

B．承包人承担相关费用，工期相应顺延

C．设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

D．设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

【答案】A

【解析】因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

41．在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（　　）。

A．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

【答案】B

【解析】监理单位的监理人员对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证。现场见证的形式包括：以巡视的方式监督生产制造过程，检查使用的原材料、元件质量是否合格，制造操作工艺是否符合技术规范的要求等。不论监理是否参与监造与出厂检验，或者参加了监造与检验并签署了监造与检验报告，均不能免除供货方对设备质量应负的责任。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

42．设备性能验收阶段，出现（　　）情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A．存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理

B．第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因

C．第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值

D．由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验

【答案】B

【解析】如果合同设备经过性能测试检验，表明未能达到合同约定的一项或多项保证指标时，监理与双方共同协商后，可以根据缺陷或技术指标试验值与供货方在合同内的承诺值偏差程度，按下列原则区别对待：①在不影响合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，供货方在双方商定的时间内免费修理，监理可同意签署初步验收证书。②如果第一次性能验收试验达不到合同规定的一项或多项性能保证值，则监理与双方应共同分析原因，划清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后合同约定的时间内进行第二次验收试验。如能顺利通过，则签署初步验收证书。③第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到合同规定的性能保证值，按责任的原因分别对待。属于采购方原因，合同设备应被认为初步验收通过，监理签署初步验收证书。此后供货方仍有义务与采购方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。属于供货方原因，则应按照合同约定的违约金计算方法赔偿采购方的损失。④在合同设备稳定运行规定的时间后，如果由于采购方原因造成性能验收试验的延误超过约定的期限，监理也应签署设备初步验收证书，视为初步验收合格。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

43．FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于（　　）。

A．合同价内的暂列金

B．业主应交付的预付款

C．承包商应交付的定金

D．承包商应得的工程款

【答案】D

【解析】FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50％返还承包商。若为其颁发的是按合同约定的分部移交工程接收证书，则返还按分部工程价值比例计算保留金的40％。颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。由于分部移交工程的缺陷责任期的到期时间早于整个工程的缺陷责任期的到期时间，对分部移交工程的二次返还，也为该部分剩余保留金的40％。因此，FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于承包商应得的工程款。

44．依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明（　　）。

A．工程照管责任移交

B．承包合同的全部义务已完成

C．缺陷通知期开始

D．可以办理竣工结算

【答案】A

【解析】工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

45．FIDIC《施工合同条件》中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（　　）。

A．争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C．争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D．争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

【答案】D

【解析】A项，签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会；B项，付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分，由业主与承包商平均负担；C项，如果双方仍未能通过协商解决争议，则只能由合同约定的仲裁机构最终解决；D项，争端裁决委员会的裁决是属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同争议的调解，但其性质则属于个人委托。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

46．依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是（　　）。

A．合同关系主体为业主和指定分包商

B．指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

C．承包商对指定分包商违约的行为承担责任

D．由工程师负责协调管理

【答案】B

【解析】指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。

47．FIDIC《施工合同条件》中的暂列金，是（　　）的一项款额。

A．不计入合同价格之内

B．用于不可预见项目使用

C．由工程师或承包商代表控制使用

D．专门用于承包商施工范围内工程使用

【答案】B

【解析】暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。

48．FIDIC《施工合同条件》中，对有经验的承包商在（　　）前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A．合同签字日

B．下达开工令

C．基准日

D．风险事件发生日

【答案】C

【解析】根据FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行过程中可能发生的某些风险是有经验的承包商在准备投标时无法合理预见的，就业主利益而言，不应要求承包商在其报价中计入这些不可合理预见风险的损害补偿费，以取得有竞争性的合理报价。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

49．依据FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到（　　）情况，属于承包商应承担的风险。

A．现场地质条件与文件资料说明不一致

B．不利于施工的外界非自然条件

C．不利于施工的气候条件

D．其他承包商对施工的干扰

【答案】C

【解析】根据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件时，不承担风险，但不包括气候条件。ABD三项属于业主应承担的风险。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

50．工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（　　）。

A．当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B．认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C．批准承包人缩短合同工期

D．将批准的索赔额纳入月进度款中

【答案】C

【解析】AD两项，监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。B项，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分）

51．在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（　　）。

A．被代理人的法人终止

B．被代理人取得民事行为能力

C．被代理人取消委托

D．代理事项完成

E．代理期限届满

【答案】ACDE

【解析】委托代理关系可因下列原因终止：①代理期间届满或者代理事项完成；②被代理人取消委托或代理人辞去委托；③代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；④作为被代理人或者代理人的法人终止。

52．履行合同的担保方式包括（　　）。

A．投标保证

B．留置

C．动产抵押

D．定金

E．违约金

【答案】BD

【解析】《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金。A项，投标保证是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保，是担保的一种方式，但非履约担保；C项，抵押针对不动产，非动产；E项，违约金非担保方式，而是承担违约责任的方式。

53．按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（　　）。

A．领有公共运输执照施工车辆的损失

B．不可预料事件造成施工人员的人身伤亡

C．施工建筑物的损害

D．业主在工地的原有建筑物受到的损害

E．临时工程受到的损害

【答案】AD

【解析】建筑工程一切险的保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：①设计错误引起的损失和费用；②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；⑤维修保养或正常检修的费用；⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；⑦盘点时发现的短缺；⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；⑨除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；⑩除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。

54．下列有关格式条款的表述中，错误的有（　　）。

A．格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

B．提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

C．当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

D．如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

E．如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

【答案】AD

【解析】格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

55．依据《合同法》规定，（　　）的合同属于无效合同。

A．恶意串通损害第三人利益

B．以欺诈手段.使对方违背真实意思情况下订立

C．订立合同时显失公平

D．以合法形式掩盖非法目的

E．损害公共利益订立

【答案】ADE

【解析】属于无效合同的情形包括：①一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；②恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；③以合法形式掩盖非法目的合同；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定的合同。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

56．下列情况中，（　　）的合同属于效力待定合同。

A．无处分权人处分他人财产

B．以胁迫手段订立

C．因重大误解订立

D．限制民事行为能力人订立

E．表见代理人订立

【答案】AD

【解析】属于效力待定合同的情形包括：①限制民事行为能力人订立的合同；②无代理权人订立的合同；③法定代表人、负责人越权订立的合同；④无处分权人处分他人财产订立的合同。BC两项属于可撤销或可变更合同。根据《合同法》第49条规定，行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，因此，E项为有效合同。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

57．甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有（　　）。

A．合同主体不变，仍为甲乙公司

B．转让必须征得乙公司同意

C．丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D．甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E．丙公司应承担与主债务有关的从债务

【答案】BE

【解析】A项，免责的债务承担是指债务人经债权人同意将其债务部分或全部移转给第三人负担，其效力表现在原债务人脱离债的关系不再对所移转的债务承担责任免责第三人则成为新的债务人对所承受的债务负责。C项，《合同法》第85条规定，债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。D项，第65条规定，当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。B项，第84条规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意；E项，第86条规定，债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

58．当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括（　　）。

A．放弃对其他人的到期债权

B．无偿转让财产

C．怠于行使其到期债权

D．未按合同提供担保

E．未按约定投保工程险

【答案】AB

【解析】①因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。②因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

59．某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（　　）。

A．投标人可以修改投标文件的实质内容

B．投标人不得修改投标文件的实质内容

C．招标人可以要求投标人延长投标保函期限

D．投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

E．投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

【答案】BCDE

【解析】根据《招标投标法》第24条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。《招标投标法实施条例》第21条规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

60．招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（　　）等不影响继续评标。

A．完工期限超过了招标文件规定的期限

B．个别项目提供了不完整的数据

C．单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额

D．投标保函没有保证人的签字盖章

E．货物包装方式不满足招标文件的要求

【答案】BC

【解析】ADE三项都属于存在重大偏差的投标文件，该类投标书应在初评阶段淘汰。个别项目提供了不完整的数据可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

61．在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（　　）。

A．同类工程施工经历

B．财务状况

C．企业信誉

D．项目经理资质要求

E．环境管理体系

【答案】ADE

【解析】资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。财务状况和企业信誉属于资格预审的必要合格条件。附加合格条件是为了保证承包工作能够保质、保量、按期完成，招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

62．在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（　　）订立书面合同。

A．招标公告

B．招标文件

C．投标文件

D．评标价格

E．最后谈判达成的降价协议

【答案】BC

【解析】《招标投标法》第46条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

63．下列情况中，属于额外监理工作的有（　　）。

A．由于变更而需延长的监理工作

B．由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C．业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作

D．不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作

E．设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

【答案】CD

【解析】附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：①由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；②增加监理工作的范围和内容等。ABE三项都属于附加工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

64．在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权利包括（　　）。

A．选定施工合同的承包人

B．批准施工合同承包人选定的分包人

C．确定工程规模

D．主持工程建设有关协作单位的组织协调

E．审核承包人的索赔

【答案】DE

【解析】ABC三项都属于委托人的权利。监理人可以行使的权利包括：①建设工程有关事项和工程设计的建议权；②对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；③工程建设有关协作单位组织协调的主持权；④在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；⑤审核承包人索赔的权利。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

65．在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（　　）。

A．对勘察资料的正确性负责

B．提供设计人在现场的工作条件

C．设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

D．完成施工中出现的设计变更

E．负责设计人与承包人的工作协调

【答案】ABC

【解析】ABC三项，在建设工程设计合同中发包人的责任有：①提供必要的现场开展工作条件；②外部协调工作，设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续；③其他相关工作；④保护设计人的知识产权；⑤遵循合理设计周期的规律。D项属于设计单位的责任；E项，非外部工作协调，一般可由监理负责。

66．对于施工中发生的不可抗力，《施工合同（示范文本）》规定发包人应承担的损失包括（　　）。

A．工程所需清理费

B．由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损害

C．工程本身的损害

D．工程损害导致第三方人员伤亡

E．承包人施工机械的停工损失

【答案】ABCD

【解析】通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：①永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损坏造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人施工设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产的损失及其相关费用；④停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

67．《施工合同（示范文本）》规定，因（　　）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A．不可抗力

B．承包商基础施工超挖

C．工程师延误提供所需指令

D．工程量增加

E．设计变更

【答案】ACDE

【解析】可以顺延工期的情况包括：①由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：a.增加合同工作内容；b.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；c.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；d.因发包人原因导致的暂停施工；e.提供图纸延误；f.未按合同约定及时支付预付款、进度款；g.发包人造成工期延误的其他原因。②异常恶劣的气候条件。

68．《施工合同（示范文本）》规定，承包人的义务包括（　　）。

A．承担白天施工噪音扰民的赔偿费用

B．开通施工场地与城乡公共道路的通道

C．因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款

D．施工现场古树名木的保护工作

E．办理施工许可证

【答案】CD

【解析】承包人的义务包括：①现场勘查；②编制施工实施计划；③施工现场内的交通道路和临时工程；④施工控制网；⑤提出开工申请。发包人的义务包括：①提供施工场地（包括施工现场、地下管线和地下设施的相关资料、现场外的道理通行权）；②组织设计交底；③约定开工时间。ABE三项都属于发包人的义务。

69．在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更（　　）。

A．须经工程师同意

B．不须经工程师同意

C．发生的费用由发包人承担

D．发生的费用由承包人承担

E．发生的费用由双方约定承担

【答案】AE

【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。未经工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

70．下列有关确定变更价款的做法，正确的有（　　）。

A．变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

B．工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复

C．确定的价款报送造价管理部门备案

D．工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已被批准

E．承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

【答案】ABD

【解析】确认变更价款的程序如下：①承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。②工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。工程师无正当理由不确认或答复时，自承包人的报告送达之日起14天后，视为变更价款报告已被确认。③工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同约定的争议条款处理。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

71．某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（　　）应当由发包方承担。

A．承包方人员伤亡损失

B．发包方人员伤亡损失

C．承包方施工设备损坏的损失

D．运至施工场地待安装工程设备的损害

E．工程修复费用

【答案】BDE

【解析】通用条款规定，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：①永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人施工设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；④因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；⑤因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；⑥承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

72．按照《施工合同（示范文本）》的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权（　　）。

A．将工程直接收归已有

B．与发包人协议将该工程折价

C．自行将该工程卖给他人

D．申请人民法院将该工程依法拍卖

E．就该工程拍卖的价款优先受偿

【答案】BDE

【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2012—0202）规定，发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

73．材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可（　　）确定交货地点。

A．由双方协商

B．由采购方自行

C．按交易习惯

D．由供货方自行

E．按供货方所在地

【答案】ACE

【解析】出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：①标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交买受人；②标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

74．在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有（　　）。

A．衡量法

B．物理实验法

C．理论换算法

D．查点法

E．抽检实验法

【答案】ACD

【解析】现场交货数量验收的方法包括：①衡量法；②理论换算法；③查点法。物理实验法属于质量检验的方法。

75．依据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括（　　）。

A．不可预见的外界条件

B．流行传染病导致工程停工

C．延误移交施工现场

D．业主提前占用部分工程

E．不可抗力造成的损害

【答案】ACE

【解析】B项，对流行传染病导致工程停工的情况给予工期补偿；D项，对业主提前占用部分工程的情况给予费用和利润补偿。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

76．FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（　　）发布变更指令。

A．改变合同中任何工作的数量

B．删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

C．改变工程任何部分标高、位置和尺寸

D．改变任何工作的质量

E．改变原定施工顺序和时间安排

【答案】ACDE

【解析】工程师在认为必要时发布变更指令的情形包括：①对合同中任何工作工程量的改变；②任何工作质量或其他特性的变更；③工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；④删减任何合同约定的工作内容；⑤进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作；⑥改变原定的施工顺序或时间安排。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

77．FIDIC《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括（　　）发布的指令。

A．业主

B．工程师

C．承包商代表

D．工程师代表

E．经承包商代表确认的工程师

【答案】CE

【解析】为了准确地区分合同责任，工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。分包合同内明确规定，分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

78．FIDIC《施工合同条件》规定，业主应承担的风险包括（　　）。

A．图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响

B．业主提供的设计不当造成的损失

C．战争

D．有毒气体污染

E．气候条件影响

【答案】ABCD

【解析】属于业主的风险包括：①战争、敌对行动、入侵、外敌行动；②工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战（在我国实施的工程均不采用此条款）；③不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；④超音速或亚音速飞行物产生的压力波；⑤暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；⑥因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；⑦业主提供的设计不当造成的损失；⑧一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。气候条件影响属于承包商应承担的风险。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

79．以下对索赔的表述中，正确的是（　　）。

A．索赔要求的提出不需经对方同意

B．索赔依据应在合同中有明确根据

C．应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

D．工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E．承包人必须执行工程师的索赔处理决定

【答案】AD

【解析】A项，索赔是一种不需经对方确认的单方行为。B项，施工索赔依索赔的合同依据可以分为两类。一类是合同中明示的索赔；而另一类则是合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。C项，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。索赔意向通知提交后的28天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。E项，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

80．工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括（　　）。

A．施工现场记录

B．各类财务凭证

C．合同履行过程中往来信函

D．招标文件

E．汇率变化表

【答案】ABCE

【解析】为证明承包人的索赔要求有理、有据，承包人可以提供的证据除ABCE四项所列的以外，还包括：①合同文件中的条款约定；②经工程师认可的施工进度计划；③施工会议记录；④工程照片；⑤工程师发布的各种书面指令；⑥中期支付工程进度款的单证；⑦检查和试验记录；⑧其他有关资料。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

未完待续，更多真题请持续关注坦途网监理工程师考试频道！