2008年监理工程师《建设工程合同管理》真题完整版

>>监理工程师考试历年真题：2008年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解

一、单项选择题（共50题，每题一分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．委托监理合同法律关系的客体是（　　）。

A．监理工程

B．监理服务

C．监理规划

D．监理投标方案

【答案】B

【解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的行为是指人的有意识的活动。监理服务是人的有意识的活动，是委托监理合同的客体。

2．我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（　　）。

A．施工合同的发包人

B．施工合同的承包人

C．施工合同发包人和承包人

D．工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】A

【解析】采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由发包人投保建设工程一切险。

3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（　　）。

A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

【答案】D

【解析】合同公证与鉴证的相同点有：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则；合同鉴证与公证的内容和范围相同；合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。其不同点主要是性质、效力和适用范围不同。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（　　）。

A．未成立

B．补签后成立

C．成立

D．备案登记后成立

【答案】C

【解析】合同成立的情形还包括：①法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的；②采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

5．依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（　　）。

A．招标公告

B．投标书

C．寄送的价目表

D．招股说明书

【答案】B

【解析】要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。投标书属于要约。价目表的寄送、招标公告、招股说明书是要约邀请。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

6．甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（　　）。

A．有效

B．无效

C．效力待定

D．可变更或撤销

【答案】C

【解析】乙丙之间买卖工程机械合同属于无处分权人处分他人财产订立的合同，是效力待定合同的一种。因题中没有指明甲是否进行了追认，或者是否再订立合同使乙取得机械的处分权，因此无法判定合同是否有效。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

7．下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（　　）。

A．债权人必须以债务人的名义行使代位权

B．债权人代位权的行使必须取得债务人的同意

C．代位权行使的费用由债权人自行承担

D．债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限

【答案】D

【解析】代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由债务人承担。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

8．乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（　　）。

A．甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保

B．甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保

C．甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物

D．甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

【答案】B

【解析】先履行抗辩权中规定：应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人中止履行合同的，应当及时通知对方。对方提供适当的担保时应当恢复履行。中止履行后，对方在合理的期限内未恢复履行能力并且未提供适当的担保，中止履行一方可以解除合同。当事人没有确切证据就中止履行合同的应承担违约责任。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

9．某工程施工队合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是（　　）。

A．不安抗辩权

B．先履行抗辩权

C．同时履行抗辩权

D．后履行抗辩权

【答案】C

【解析】同时履行抗辩权包括：①一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；②一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工。产生的后果，由违约方承担。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

10．某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（　　）。

A．联合体投标没有提交联合体协议书

B．投标工期长于招标文件中要求的工期

C．投标保函金额少于招标文件的要求

D．未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】D

【解析】本题要采用排除法。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。AC两项属于无效投标文件。B项属于初评时应该淘汰的投标书。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

11．根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（　　）。

A．罚金

B．利息

C．赔偿金

D．违约金

【答案】D

【解析】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

12．甲公司与乙公司订立了一份总贷款为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付（　　）。

A．2万元

B．2.5万元

C．3万元

D．3.5万元

【答案】B

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，定金和违约金不能同时也不能合并使用。约定的违约金为：20×10％=2（万元），如果采用定金，由于乙公司违约应双倍返还定金，所以应返还1万元。由于损失是2万元，定金不足以偿付，甲方必定会选择违约金条款。所以要求先退还定金（因不采用定金条款，故不能要求双倍退还，但必须返还），再支付2万元违约金，共2.5万元。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

13．建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（　　）。

A．工程项目投资人所在地

B．工程项目承包人所在地

C．工程项目发包方所在地

D．工程项目所在地

【答案】D

【解析】地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。对于一般的合同争议，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。对于建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

14．依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以（　　）。

A．要求投标人必须组成联合体投标

B．要求严格的专业资质等级

C．要求必须使用某种品牌的建筑材料

D．对本行业外的投标人提出特别要求

【答案】B

【解析】在对投标人资格审查文件的核查中：①不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；②不得对潜在投标人实行歧视待遇；③不得强制投标人组成联合体投标。在资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中，招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

15．与邀请招标相比，公开招标的特点是（　　）。

A．竞争程度低

B．评标量小

C．招标时间长

D．费用低

【答案】C

【解析】公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。

16．某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面回答，则该解答（　　）。

A．只对甲投标人有效

B．对全体投票人有效，但无须发送给其他投标人

C．应发送给全体投标人，并说明问题来源

D．应发送给全体投标人，但不必说明问题来源

【答案】D

【解析】踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少l5日前以书面形式通知所有招标文件收受人。

17．在评标委员会成员中，不能包括（　　）。

A．招标人代表

B．招标人上级主管代表

C．技术专家

D．经济专家

【答案】B

【解析】评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督部门的人员；③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

18．某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（　　）为准。

A．原总价

B．原单价与工程量乘积之和

C．新总价

D．新单价与工程量乘积之和

【答案】B

【解析】如果允许其报出新单价，则意味着对投标文件做出了实质性的改变，这是不允许的，所以只能采用原单价。再用原单价与工程量乘积之和作为总价（单价优先于总价）。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

19．招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是（　　）。

A．返还所有投标人的投标保函

B．要求所有投标人延长投标保函有效期

C．要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D．要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

【答案】B

【解析】由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择：①拒绝延长，收回保函，放弃投标；②同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；③同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

20．下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（　　）。

A．施工招标

B．材料招标

C．设备招标

D．设计招标

【答案】D

【解析】评标价法是指以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同可以分为以下几类比较方法。评标价法的内涵就是将非价格因素转化为价格考虑，价格是最重要的因素。但是设计招标中，价格不是最重要的因素，这一点与监理招投标相同。设备和材料是可以采用的。

21．某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于（　　）。

A．项目前期立项咨询

B．设计阶段监理

C．工程技术咨询服务

D．施工阶段监理

【答案】C

【解析】进行工程技术咨询服务时，工作范围可确定为进行可行性研究，各种方案的成本效益分析，建筑设计标准、技术规范准备，提出质量保证措施等。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

22．依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（　　）。

A．委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B．非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C．委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D．委托人拒付合理化建议奖

【答案】B

【解析】暂停全部或部分监理或相关服务的时间超过182天，监理人可自主选择继续等待委托人恢复服务的通知，也可向委托人发出解除全部或部分义务的通知。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

23．监理合同的有效期是指（　　）。

A．监理合同中书面约定的履行期间

B．从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C．监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D．监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

【答案】B

【解析】建设工程监理合同属于无生效条件的委托合同，因此，合同双方当事人依法订立后合同即生效。即：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后合同生效。以下条件全部成就时，监理合同即告终止：①监理人完成合同约定的全部工作；②委托人与监理人结清并支付全部酬金。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

24．某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（　　）。

A．监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B．承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C．施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D．在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

【答案】B

【解析】因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。这是由于监理人不承包工程的实施，因此，在监理人无过错的前提下，由于第三方原因使建设工程遭受损失的，监理人不承担赔偿责任。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

25．依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以（　　）。

A．发出终止合同通知，终止监理合同

B．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同

C．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同

D．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同

【答案】C

【解析】当监理人无正当理由未履行合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释，即监理人没有采取实质性改正违约行为的措施，则可进一步发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

26．某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是（　　）。

A．试验室只接受发包人指示的试验项目

B．试验室应完成承包人要求的试验项目

C．监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责

D．监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

【答案】C

【解析】当涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的试验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

27．在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（　　）。

A．对设计、施工承包单位的选定权

B．对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C．对工程设计变更的审批权

D．对工程规模、规划设计等要求的认定权

【答案】B

【解析】监理人执行监理业务可以行使的权力包括：①建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计，生产工艺设计和使用功能要求；②对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；③工程建设有关协作单位组织协调的主持权；④在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；⑤审核承包人索赔的权利。在监理合同履行期间，委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权；工程设计变更审批权。委托人是建设资金的持有者和建筑产品的所有人，对设计合同、施工合同、加工制造合同等的承包单位有选定权和订立合同的签字权。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

28．勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是（　　）。

A．现场地上障碍物的拆除工作

B．勘察现场设备机具的布置和架设

C．完成通水、通电及道路平整作业

D．提供水上作业用船

【答案】B

【解析】勘察人的责任包括：①勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。②由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。若勘察人无力补充完善，需另行委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。赔偿金由发包人、勘察人在合同内约定实际损失的某一百分比。③勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

29．工程项目的设计成果完成后，由（　　）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。

A．设计人

B．监理人

C．审图机构

D．发包人

【答案】D

【解析】施工图设计完成后，发包人应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

30．某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%，若合同终止，发包人应向设计人支付（　　）。

A．合同约定设计费的60%

B．双倍定金作为赔偿

C．合同约定设计费的一半

D．合同约定的全部设计费

【答案】D

【解析】在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

31．某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（　　）。

A．经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B．经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C．经乙签字的全部有效

D．需委托造价管理部门确定

【答案】B

【解析】无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。本题中，乙的行为属于无权代理行为，即乙的行为没有代理权而以甲的名义进行民事、经济活动。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自已有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。

32．下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（　　）。

A．中标通知书

B．投标书

C．施工合同专用条款

D．规范

【答案】A

【解析】“合同”是指构成对发包人和承包人履行约定义务过程中，有约束力的全部文件体系的总称。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价的工程量清单；⑨其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。

33．某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（　　）承担。

A．公路管理部门

B．承包人

C．发包人

D．承包人与发包人共同

【答案】C

【解析】发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。

34．某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（　　）承担。

A．发包人

B．工程师

C．承包人

D．发包人与承包人共同

【答案】C

【解析】对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。因此，由于承包人负责设计的图纸质量缺陷给工程造成损失的，应由承包人承担该损失责任。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

35．施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（　　）。

A．费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延

B．费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延

C．费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延

D．费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

【答案】A

【解析】承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

36．某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（　　）。

A．向发包人索赔

B．向乙施工单位索赔

C．向监理单位索赔

D．自行承担

【答案】A

【解析】如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调。承包人与发包人之间存在合同关系，发包人应承担赔偿责任。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

37．某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（　　）。

A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

D．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

【答案】B

【解析】监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

38．施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（　　）。

A．工程本身的损害

B．因工程损害导致的第三方财产损失

C．承包人的施工机械损坏

D．工程所需清理费用

【答案】C

【解析】通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④停工损失由承包人承担，但停工期问应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

39．某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（　　）。

A．发包人办理申报手续并承担费用

B．发包人办理申报手续，承包人承担费用

C．承包人办理申报手续，发包人承担费用

D．承包人办理申报手续并承担费用

【答案】D

【解析】如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

40．施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（　　）。

A．需经工程师认可，费用由承包人承担

B．需经工程师认可，费用由发包人承担

C．不需工程师认可，费用由承包人承担

D．不需工程师认可，费用由发包人承担

【答案】B

【解析】实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

41．某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（　　）。

A．3月1日

B．3月15日

C．3月18日

D．3月20日

【答案】A

【解析】竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

42．某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（　　）。

A．10万元

B．20万元

C．30万元

D．50万元

【答案】B

【解析】如果是因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失时，供货方应承当相应的责任。

43．在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在（　　）后签订。

A．开标

B．发出中标函

C．提交履约保证

D．开工

【答案】C

【解析】合同协议书是业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

44．在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指（　　）。

A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B．合同签字之日起至竣工之日止的期间

C．开工之日起至结清单生效之日止的期间

D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

【答案】D

【解析】合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

45．在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（　　）。

A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员

B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员

C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员

D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

【答案】B

【解析】争端裁决委员会的工作中，合同规定包括：①在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议；②裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益；③不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务；④合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

46．按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（　　）。

A．以履约保函金额为限

B．以中标的合同金额为限

C．为业主的全部损失

D．包括业主的全部损失加违约金

【答案】B

【解析】依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限额的限制。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

47．某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（　　）。

A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

D．无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】A

【解析】若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

48．在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（　　）。

A．工程维修

B．清理施工现场

C．报送竣工报表

D．财务结算

【答案】D

【解析】履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。但此时仅意味着承包商与合同有关的实际义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

49．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（　　）。

A．索赔事件发生的原因和证据资料

B．索赔的依据

C．索赔意向通知

D．索赔报告

【答案】C

【解析】承包人应在引起索赔事件发生的后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。

50．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（　　）。

A．是终局的，对发包人具有强制约束力

B．不是终局的，但对发包人具有强制约束力

C．是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D．不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力

【答案】D

【解析】通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）

51．建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（　　）。

A．项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B．施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C．监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D．项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E．设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

【答案】ACD

【解析】委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。工程招标代理机构是接受被代理人的委托、为被代理人办理招标事宜的社会组织，也属于委托代理。而法定代表人指依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人。我国法律实行单一法定代表人制，一般认为法人的正职行政负责人为其惟一法定代表人。

52．工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（　　）。

A．施工投标保证

B．施工合同履约保证

C．施工合同支付保证

D．工程预付款保证

E．施工合同工程款垫支保证

【答案】ABD

【解析】在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。这种保证应当是采用书面形式的。发包人要求承包人提供的担保通常包括：①施工投标保证；②施工合同的履约保证；③施工预付款保证。

53．下列关于格式条款的表述中，错误的有（　　）。

A．格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

B．当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款

C．提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

D．若对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

E．若对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

【答案】AD

【解析】格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

54．甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（　　）。

A．无论上涨或下降，仍按原定价格执行

B．遇价格上涨时，按原价格执行

C．遇价格上涨时，按新价格执行

D．遇价格下降时，按新价格执行

E．遇价格下降时，按原价格执行

【答案】BD

【解析】如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

55．甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有（　　）。

A．拒收货物

B．接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

C．不接收货物并要求对方承担违约责任

D．接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款

E．接收货物并不对保管不善造成的损失负责

【答案】ABD

【解析】供货方提前交付货物，属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

56．甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括（　　）。

A．合同主体不变，仍为甲乙两公司

B．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C．甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D．丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E．丙公司直接对乙公司承担合同义务

【答案】ABE

【解析】A项，合同转让，只是改变履行合同权利和义务的主体，并不改变原订的合同权利和义务，即合同的主体不变；B项，债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩；E项，合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位；C项，债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力；D项，债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

57．根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括（　　）。

A．严格责任原则

B．惩罚性原则

C．过错推定原则

D．公平责任原则

E．补偿性原则

【答案】ABE

【解析】《合同法》规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。但是，违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如：合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金；约定了定金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

58．招标准备阶段招标人的主要工作包括（　　）。

A．向建设行政主管部门办理申请招标手续

B．选择招标方式

C．发布招标公告

D．编制招标有关文件

E．资格预审

【答案】ABD

【解析】招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与。其主要工作包括：①选择招标方式；②办理招标备案（招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续）；③编制招标有关文件。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

59．某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权（　　）。

A．要求撤回投标文件

B．要求赔偿损失

C．拒签延长投标保函有效期

D．要求将合同授予他们协商推举的中标人

E．要求退还投标保证金

【答案】ACE

【解析】由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择：①拒绝延长，收回保函，放弃投标；②同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；③同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

60．在招标程序中，（　　）等将作为未来合同文件的组成部分。

A．招标文件

B．中标人的投标文件

C．中标函

D．未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

E．发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

【答案】BC

【解析】合同文件的组成中包括中标人的投标文件和中标函。招标文件不是合同的组成部分。确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

61．项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有（　　）等。

A．企业信誉

B．工期提前

C．实施中必然发生的标书漏项部分

D．技术建议可能带来的实际经济效益

E．承诺减少业主预付款额度的建议

【答案】BCDE

【解析】可以折算成价格的评审要素一般包括：①投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值；②实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，给予相应的补项，增加到报价上去；③技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值；④投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一；⑤对其他可以折算为价格的要素，按照对招标人有利或不利的原则，增加或减少到投标报价上去。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

62．与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有（　　）。

A．主体具有特定的资格条件和资质条件

B．兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

C．内容受到工程项目建设程序、法制法规和工程标准规范的制约

D．合同标的是质量、进度、投资三控制

E．在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质

【答案】AC

【解析】监理合同是委托合同的一种，除具有委托合同的共同特点外，还包括：①合同的委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人，作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业，并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合；②监理合同是以对建设工程项目实施控制和管理为主要内容，因此监理合同必须符合建设工程项目的程序，符合国家和建设行政主管部门颁发的有关建设工程的法律、行政法规、部门规章和各种标准、规范要求；③委托监理合同的标的是服务，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

63．监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有（　　）。

A．由于工程设计变更而需要延长的监理工作

B．由于承包人延误竣工而延长的监理工作

C．发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作

D．不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

E．由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

【答案】CD

【解析】作为监理人必须履行的合同义务，除了正常监理工作之外，还应包括附加监理工作和额外监理工作。其中附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作，可能包括：①由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；②增加监理工作的范围和内容等。“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。CD两项属于额外监理工作；ABE三项属于附加监理工作。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

64．依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由（　　）等构成。

A．直接成本

B．公司管理成本

C．间接成本

D．税金

E．利润

【答案】ACDE

【解析】正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括直接成本和间接成本。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

65．某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应（　　）。

A．及时通知委托人变动后果

B．延长完成监理任务的时间

C．终止监理合同中增加内容的执行

D．追索委托人的违约金

E．申请支付附加工作的报酬

【答案】ABE

【解析】如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

66．工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（　　）。

A．在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B．设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C．经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D．经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E．施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

【答案】ACD

【解析】设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：①设计人的工作。设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。②委托任务范围内的设计变更。发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

67．施工合同的当事人包括（　　）。

A．发包人

B．发包人法定代表人

C．工程师

D．承包人

E．承包人法定代表人

【答案】AD

【解析】施工合同当事人是发包人和承包人，双方按照所签订合同约定的义务，履行相应的责任。

68．在施工合同中，发包人的义务通常包括（　　）。

A．平整施工场地

B．确保施工所需水、电供应

C．提供工程进度计划

D．负责施工现场的安全保卫

E．办理施工临时用地的批准手续

【答案】ABE

【解析】发包人的义务主要有：①施工现场，发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作，按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。②发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。③发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。

69．在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（　　）。

A．立即停止施工

B．要求签订延期付款协议

C．在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D．追究违约责任

E．立即解除合同

【答案】BCD

【解析】发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

70．某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（　　）。

A．修改施工组织设计

B．承担更换设备发生的费用

C．要求顺延此项变更导致延误的工期

D．自行享有获得的工程收益

E．与发包人协议工程收益的分享

【答案】ACE

【解析】承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。设计变更造成的工期延误，经工程师确认后可相应顺延。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

71．某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在（　　）。

A．要求设计单位修改设计

B．承担设备拆除的费用

C．负责设备重新安装

D．承担重新安装的费用

E．重新组织单机无负荷试车

【答案】ABD

【解析】试车中双方的责任：由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

72．设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（　　）。

A．单机无负荷试车由发包人组织

B．单机无负荷试车由承包人组织

C．联动无负荷试车由发包人组织

D．联动无负荷试车由承包人组织

E．竣工后的试车由承包人组织

【答案】BC

【解析】试车的组织包括：①单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车。②联动无负荷试车。进行联动无负荷试车时，由于需要外部的配合条件，因此具备联动无负荷试车条件时，由发包人组织试车。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

73．按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以（　　）。

A．留置该工程

B．与发包人协议将该工程折价

C．自行将该工程折价

D．申请人民法院将该工程依法拍卖

E．优先受偿该工程拍卖的价款

【答案】BDE

【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

74．某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有（　　）。

A．计量98吨，则应补交2吨

B．计量98吨，则应补交1.5吨

C．计量99.8吨，则不再补交

D．计量99.8吨，则应补交0.2吨

E．计量102吨，则退还2吨

【答案】ACE

【解析】交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。超过界限范围时，按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。本题中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%，即交货时计量的重量应在99.5～100.5吨范围内。

75．在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（　　）等方面。

A．选择分包单位的权利不同

B．分包合同的工作内容不同

C．分包合同的当事人不同

D．工程款的支付开支项目不同

E．业主对分包商利益的保护不同

【答案】ABDE

【解析】指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。由于施工过程中承包商与指定分包商的交叉干扰多，工程师无法合理协调才采用的施工组织方式。

76．按照FIDIC的《施工合同条件》规定，属于业主承担责任的风险有（　　）。

A．承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工

B．分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工

C．因承包商施工原因造成的爆炸

D．汇率变化

E．法律变化

【答案】DE

【解析】业主应承担的风险义务包括：①合同条件规定的业主风险；②不可预见的物质条件；③其他不能合理预见的风险（包括外币支付部分由于汇率变化的影响和法令、政策变化对工程成本的影响）。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

77．按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为（　　）。

A．工程师颁发接收证书之日

B．实际通过竣工检验之日

C．接收证书中确认的工程竣工之日

D．工程实际移交之日

E．业主提前占用工程之日

【答案】CE

【解析】竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主。工程施工的竣工日以此日期为准。但是当业主提前占用工程时，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日。提前占用或使用表明该部分工程已达到竣工要求，对工程照管责任也相应转移给业主，但承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任。当因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验时，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。

78．依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有（　　）。

A．应由业主要求分包商提供

B．应由工程师要求分包商提供

C．应由承包商要求分包商提供

D．应由承包商认可分包工程后退还分包商

E．应在工程师颁发履约证书后退还分包商

【答案】CD

【解析】为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。在工程师颁发缺陷责任证书后的28天内，将保函退还分包商。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

79．工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括（　　）。

A．合同专用条件中的条款

B．经工程师认可的施工进度计划

C．施工现场和施工会议记录

D．工程延期审批表

E．费用索赔审批表

【答案】ABC

【解析】工程师对索赔报告审查时，首先判断承包人的索赔要求是否有理、有据。承包人可以提供的证据包括下列证明材料：①合同文件中的条款约定；②经工程师认可的施工进度计划；③合同履行过程中的来往函件；④施工现场记录；⑤施工会议记录；⑥工程照片；⑦工程师发布的各种书面指令；⑧中期支付工程进度款的单证；⑨检查和试验记录；⑩汇率变化表；⑪各类财务凭证；⑫其他有关资料。审批表不是证据，而是流程的一种表现，如财务报销单与后面的报销凭证。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

80．依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（　　）。

A．延误移交施工现场

B．不可预见的外界条件

C．施工遇到文物和古迹

D．后续法规的调整

E．不可抗力事件造成的损害

【答案】BCDE

【解析】工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况有：①延误发放图纸；②延误移交施工现场；③承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误；④非承包人原因检验导致施工的延误；⑤业主提前占用工程；⑥对竣工检验的干扰。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

未完待续，更多真题请持续关注坦途网监理工程师考试频道！