2007年监理工程师《建设工程合同管理》真题完整版

>>监理工程师考试历年真题：2007年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（　　）为被告人向人民法院起诉，要求其支付材料款。

A．监理单位

B．分公司

C．建设单位

D．施工企业

【答案】D

【解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人施工企业应对代理行为承担民事责任。

2．按照《合同法》的规定，（　　）属于委托合同。

A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】C

【解析】建设工程委托监理合同简称监理合同，是指委托人与监理人就委托的工程项目管理内容签订的明确双方权利、义务的协议。监理合同是委托合同的一种。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

3．法人成立进行注册登记时，应当以（　　）为住所。

A．主要办事机构所在地

B．主要经营场所所在地

C．主要合同履行地

D．董事长的户口所在地

【答案】A

【解析】法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。法人以它的主要办事机构所在地为住所。

4．在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（　　）。

A．建筑物

B．施工工程技术

C．施工工程款

D．工程施工行为

【答案】D

【解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。

5．按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（　　）。

A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B．抵押人使用的宅基地

C．抵押人拥有的股票

D．学校设施

【答案】A

【解析】债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。下列财产可以作为抵押物：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；⑥依法不得抵押的其他财产。

6．甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（　　）。

A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B．直接具有强制执行的效力

C．一定是不可撤销的合同

D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

【答案】D

【解析】按照《民事诉讼法》的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

7．某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（　　）。

A．不成立

B．成立

C．无效

D．可撤销

【答案】B

【解析】合同成立的情形还包括：①法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，；②采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

8．《合同法》规定，要约生效条件为（　　）。

A．要约人向受要约人发出要约

B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C．受要约人作出有效承诺

D．要约以任何形式到达受要约人

【答案】D

【解析】《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

9．《合同法》规定，缔约过失责任属于（　　）责任。

A．违约

B．侵权

C．“先合同义务”

D．无过错

【答案】C

【解析】缔约过失责任：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：①假借订立合同，恶意进行磋商；②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；③有其他违背诚实信用原则的行为。当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

10．甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（　　）。

A．乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B．乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C．乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D．乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

【答案】D

【解析】当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

11．合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（　　）的市场价格履行。

A．订立合同时订立地

B．订立合同时履行地

C．履行合同时订立地

D．履行合同时履行地

【答案】B

【解析】《合同法》第六十一条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第六十二条规定，当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

12．某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（　　）。

A．同时履行抗辩权

B．后履行抗辩权

C．不安抗辩权

D．合同中止履行的权利

【答案】C

【解析】先履行抗辩权，又称不安抗辩是指应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

13．某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（　　）。

A．债权转让

B．合同变更

C．债务转移

D．合同转让

【答案】A

【解析】合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同主体。①债权转让是指债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。②债务转让：债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三入的，应当经债权人同意。③债权债务一并转让：当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。权利和义务一并转让的处理，适用上述有关债权人和债务人转让的有关规定。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

14．设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明（　　）。

A．要约生效

B．承诺生效

C．合同成立

D．合同生效

【答案】C

【解析】当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

15．建设工程合同纠纷由（　　）的仲裁委员会仲裁。

A．工程所在地

B．仲裁申请人所在地

C．纠纷发生地

D．双方协商选定

【答案】D

【解析】解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如果有一方不同意仲裁协议的，该仲裁机构无权受理合同纠纷。仲裁协议的内容包括：①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。因此，仲裁委员会应当由双方当事人协商选定。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

16．某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（　　）。

A．必须适用违约金条款

B．必须适用定金条款

C．可以选择适用违约金或定金条款

D．两者都不能适用，因约定无效

【答案】C

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

17．某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（　　）。

A．必须公开招标

B．必须邀请招标

C．可直接委托发包

D．必须聘请招标代理机构委托发包

【答案】C

【解析】按照规定，属于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：①涉及国家安全、国家秘密的工程；②抢险救灾工程；③利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；④建筑造型有特殊要求的设计；⑤采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工；⑥停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；⑦施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；⑧在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；⑨法律、法规、规章规定的其他情形。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

18．投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（　　）。

A．投标人应要求招标人继续解释

B．以书面解答为准

C．以招标文件为准

D．由人民法院判定

【答案】B

【解析】投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

19．投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（　　）。

A．投标文件没有加盖公章

B．投标文件中的大写金额与小写金额不一致

C．投标担保金额多于招标文件的规定

D．投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认

【答案】B

【解析】投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标：①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。AC两项，均属于未作实质性响应的重大偏差，所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。D项，属于作为无效投标文件，不再进入评标的情形。

20．某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（　　）。

A．按无效投标处理

B．要求投标人补交投标保函

C．进入评标程序后淘汰

D．要求投标人赔偿损失

【答案】A

【解析】在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：①投标文件未按照招标文件的要求予以密封；②投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章；③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；④投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；⑤组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

21．设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（　　）。

A．投标单位的企业规模大小

B．投标方案的投入、产出比高低

C．完成初步设计时间的早晚

D．投标单位的质量管理体系是否科学

【答案】A

【解析】设计投标书的评审比较要素有：①设计方案的优劣；②投入、产出经济效益比较；③设计进度快慢；④设计资历和社会信誉；⑤报价的合理性。

22．在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（　　）。

A．中标人不承担合同责任

B．招标人应退还其投标保证金

C．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

【答案】D

【解析】招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予返还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

23．在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（　　）退还。

A．发出中标通知书后

B．完成评标后

C．提交履约担保后

D．合同履行完毕后

【答案】C

【解析】投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。若由于评标时间过长，而使保证到期，招标人应当通知投标人延长保函或者保证书有效期。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给投标人，一般有两种情况：①未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；②中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

24．必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时（　　）。

A．中标人为甲，合同价为950万元

B．中标人为甲，合同价为1000万元

C．中标人为乙，合同价为980万元

D．中标人为乙，合同价为990万元

【答案】B

【解析】最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外，并且中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

25．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指（　　）。

A．监理合同注明的开始至完成的时间

B．监理合同约定的监理工作的日历天数

C．监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D．监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

【答案】C

【解析】监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

26．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指（　　）。

A．承包人的原因导致施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间

B．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务

C．委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量

D．承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

【答案】B

【解析】“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。ACD三项，均属于“附加工作”。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

27．某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（　　）。

A．发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

B．发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

C．发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

D．发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

【答案】D

【解析】监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第2份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

28．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是（　　）。

A．补偿性原则

B．惩罚性原则

C．无过错原则

D．有限责任和过错责任原则

【答案】D

【解析】有限责任即承担责任有上限和时间限制，过错责任则必须是监理人自身的错误才承担。合同履行过程中，由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。《委托监理合同示范文本》中约束双方行为的规定主要有：①在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务；或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。②任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失。因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额（除去税金）。当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图，交货）时限承担责任。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

29．设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（　　）。

A．组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B．办理设计文件的报批手续

C．选定设计文件依据的设计规范

D．为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】C

【解析】设计人的责任：①保证设计质量。②各设计阶段的工作任务：a．初步设计；b．技术设计。③对外商的设计资料进行审查。④配合施工的义务：a．设计交底；b．解决施工中出现的设计问题；c．工程验收。⑤保护发包人的知识产权。AB两项，设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。C项，设计合同履行过程中，设计人的责任有：保证设计质量；各设计阶段的工作任务（包括选定设计文件依据的设计规范）；对外商的设计资料进行审查；配合施工的义务；保护发包人的知识产权。D项，为现场的设计人提供必要的工作条件也属于发包人的责任。

30．设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（　　）。

A．发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计

B．由原设计合同承包人完成设计修改

C．发包人经审批机关批准后，自行修改

D．发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批

【答案】D

【解析】如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

31．某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据《设计合同（示范文本）》的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（　　）。

A．设计院没收建设单位支付的定金

B．设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%

C．建设单位支付合同设计费的50%

D．设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%

【答案】C

【解析】在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

32．某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（　　）。

A．承包人的损失都由发包人承担

B．发包人的损失都由承包人承担

C．双方的损失各自承担

D．双方的损失都由审批部门承担

【答案】A

【解析】通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

33．某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（　　）。

A．审查单位与监理单位共同承担

B．承包人与审查单位连带承担

C．承包人全部承担

D．承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

【答案】C

【解析】作为设计人的基本义务，应对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。本题中，因承包人具有设计资质并合法地承担了设计任务，设计错误引起的责任应由承包人承担。工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。

34．某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（　　）。

A．由发包人复制，复制费用发包人承担

B．由发包人复制，复制费用承包人承担

C．由承包人复制，复制费用承包人承担

D．由承包人复制，复制费用发包人承担

【答案】B

【解析】发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸。承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担。发放承包人的图纸中，应在施工现场保留一套完整图纸供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

35．某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（　　）。

A．无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B．无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C．应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D．应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

【答案】C

【解析】通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

36．某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（　　）承担。

A．承包人

B．钢材供应商

C．监理单位

D．发包人

【答案】D

【解析】发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人的原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

37．某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（　　）。

A．发包人负责，并承担检验费用

B．发包人负责，检验费用由承包人承担

C．承包人负责，并承担检验费用

D．承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】D

【解析】工程项目使用的建筑材料和设备按照专用条款约定的采购供应责任，可以由承包人负责，也可以由发包人提供全部或部分材料和设备。无论材料由哪一方供应，具体的检验工作均由承包人完成，检验的费用是谁供货谁承担。由发包人供应的建筑材料，材料使用前需要进行检验时，承包人负责与发包人共同进行到货清点，检验费用由发包人承担。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

38．在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（　　）。

A．甲、乙都应向发包人索赔

B．甲、乙分别承担对方的损失

C．甲、乙分别承担各自的损失

D．甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

【答案】A

【解析】同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调。停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；如果停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。如果因工程师未及时作出答复，导致承包人无法复工，或者工程师没有履行协调管理义务，由发包人承担相应的责任。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

39．某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（　　）。

A．如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B．如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C．如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D．如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

【答案】B

【解析】因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。本题中，实际进度滞后于计划进度是因承包人的施工管理不严格造成的。所以，即使承包人按工程师要求修改了进度计划，承包人通过赶工在10月20日竣工，承包方也不能获得提前竣工奖励。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

40．某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（　　）

A．防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

B．防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

C．防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

D．防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

【答案】D

【解析】实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

41．施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（　　）。

A．无权对该工程主张任何权利

B．无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C．可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D．可以留置该工程

【答案】C

【解析】竣工结算时发包人的违约责任：①发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任；②发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

42．某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（　　）承担。

A．发包人

B．监理单位

C．承包人

D．维修公司

【答案】A

【解析】属于保修范围、内容的项目，发包人通知承包人进行保修，承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托其他人修理。如果发包人自行认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由发包人承担。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

43．某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人（　　）。

A．30万元

B．70万元

C．100万元

D．170万元

【答案】C

【解析】如果是因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失时，供货方应承担相应的责任。

44．某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（　　）。

A．500天

B．538天

C．865天

D．903天

【答案】B

【解析】合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。本题中，合同工期＝合同中注明的工期+批准顺延的时间=500+38=538（天）。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

45．依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（　　）。

A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担

B．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担

C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担

D．增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

【答案】D

【解析】工程质量的好坏和施工进度的快慢，很大程度上取决于投入施工的机械设备、临时工程在数量和型号上的满足程度。若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

46．依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（　　）。

A．在颁发接收证书时全部返还

B．在颁发履约证书时全部返还

C．在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D．不再返还

【答案】C

【解析】扣留承包商的保留金分两次返还：①颁发工程接收证书后的返还：颁发了整个工程的接收证书时，将保留金的前一半支付给承包商；②保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还：整个合同的缺陷通知期满，返还剩余的保留金。

47．某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（　　）。

A．10月10日

B．10月13日

C．10月20日

D．10月30日

【答案】A

【解析】正常情况下，工程接收证书上注明的竣工日期为竣工日（不是颁发日），业主提前占用工程时，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日。提前占用或使用表明该部分工程已达到竣工要求，对工程照管责任也相应转移给业主，但承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

48．工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（　　）进行分类。

A．索赔的合同依据

B．索赔的目的

C．索赔事件的性质

D．索赔的起因

【答案】C

【解析】施工索赔的分类主要有：①按索赔的合同依据，可分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔；②按索赔目的，可分为工期索赔和费用索赔；③按索赔事件的性质，可分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止的索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

49．某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（　　）。

A．索赔报告

B．索赔意向通知

C．索赔依据和资料

D．工期和费用索赔的具体要求

【答案】B

【解析】索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。承包人未在这个期间内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书。

50．下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（　　）。

A．在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B．工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C．工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D．工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】A

【解析】A项，工程师有处理索赔问题的权力，包括：①在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录；②对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分，可指令承包人作出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见；③在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定；④对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。BC两项，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。D项，不论工程师与承包人协商达到一致，还是单方面作出的处理决定，批准给与补偿的款额和顺延工期的天数如果在授权范围之内，则可将此结果通知承包人，并抄送发包人。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

51．下列行为中属于委托代理的法律行为有（　　）。

A．施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人

B．监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人

C．施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人

D．建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

E．总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作

【答案】ABD

【解析】委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，如委托合同关系、合伙合同关系、工作隶属关系等。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。工程招标代理机构是接受被代理人的委托、为被代理人办理招标事宜的社会组织，也属于委托代理。

52．在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（　　）。

A．投标人提供投标保函

B．中标人提供担保公司出具的履约保证书

C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函

D．发包人提供的在建工程留置权担保

E．承包人提交的预付款保函

【答案】ABCE

【解析】在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式，主要包括：①施工投标保证；②施工合同的履约保证；③施工预付款担保。留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。

53．建设工程一切险的被保险人可以包括（　　）。

A．业主

B．总承包商

C．分包商

D．业主聘用的监理工程师

E．设备供应商

【答案】ABCD

【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方，均可作为被保险人。被保险人具体包括：①业主或工程所有人；②承包人或者分包人；③技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

54．根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（　　）。

A．要约所处法律效力状态不同

B．撤回和撤销的目的不同

C．撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D．受要约人对要约知晓的情况不同

E．对要约人的约束条件不同

【答案】ACDE

【解析】要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。有下列情形之一的，要约不得撤销：①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。有下列情形之一的，要约失效：①拒绝要约的通知到达要约人；②要约人依法撤销要约；③承诺期限届满，受要约人未作出承诺；④受要约人对要约的内容作出实质性变更。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

55．《合同法》规定的合同有效条件包括（　　）。

A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B．当事人意思表示真实

C．合同当事人签字或盖章

D．合同应当采用书面形式

E．不违反法律或社会公共利益

【答案】ABE

【解析】合同生效是指合同对双方当事人的法律约束力的开始。合同成立后，必须具备相应的法律条件才能生效。合同生效应当具备的条件是：①当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；②意思表示真实；③不违反法律或者社会公共利益。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

56．甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为（　　）。

A．甲、乙公司作为合同主体不变

B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任

E．乙公司不能强迫丙公司履行义务

【答案】ABE

【解析】当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第二章。

57．《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（　　）。

A．补偿性原则

B．严格责任原则

C．惩罚性原则

D．有限责任原则

E．连带责任原则

【答案】ABC

【解析】违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。A项，《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围，《合同法》规定，赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。B项，按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。C项，违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如：合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金；约定了定金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

58．某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（　　）。

A．施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B．通过有关调解仍未解决合同纠纷

C．施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D．和解无效

E．人民法院没有管辖权

【答案】AC

【解析】解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

59．招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（　　）。

A．要求施工企业必须具备一定的资质等级

B．要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级

C．要求投标人必须拥有进口的施工机具

D．要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材

E．要求专业工程的施工企业必须是本系统的

【答案】CDE

【解析】对招标文件的核查要求有：①招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件，以及拟签订合同的主要条款，能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险编制投标文件。②招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理。承包工作范围可以是包括勘察设计、施工、供货的一览子交钥匙工程承包，也可以按工作性质划分成勘察、设计、施工、物资供应、设备制造、监理等的分项工作内容承包。施工招标的独立合同承包工作范围应是整个工程、单位工程或特殊专业工程的施工内容，不允许肢解工程招标。③招标文件是否有限制公平竞争的条件。在文件中不得要求或标明特定的生产供应者以及含有倾向或排斥潜在投标人的其他内容。主要核查是否有针对外地区或外系统设立的不公正评标条件。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

60．某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（　　）。

A．参加现场考察投标人的费用自行承担

B．参加现场考察投标人的费用由招标人承担

C．未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

D．参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

E．未参加现场考察的投标人将被取消投标资格

【答案】ACD

【解析】招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。设置此程序的目的，一方面让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件、施工条件以及周围环境条件，以便于编制投标书；另一方面也是要求投标人通过自己的实地考察确定投标的原则和策略，避免合同履行过程中投标人以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

61．某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（　　）。

A．只减少1名招标人代表

B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

【答案】BDE

【解析】评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。

62．在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（　　）。

A．投标人资质

B．监理大纲

C．总监理工程师业绩

D．监理单位业绩

E．监理费报价

【答案】ABCD

【解析】建设工程监理评标办法中，通常会将下列要素作为评标内容：①工程监理单位的基本素质。包括：工程监理单位资质、技术及服务能力、社会信誉和企业诚信度，以及类似工程监理业绩和经验。②工程监理人员配备。③建设工程监理大纲。④试验检测仪器设备及其应用能力。⑤建设工程监理费用报价。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

63．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括（　　）。

A．依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益

B．推荐选择工程的施工单位

C．选派合格的监理人员及总监理工程师

D．不得泄露与工程有关的保密资料

E．代表委托人与承包人解决合同争议

【答案】ACD

【解析】监理人需要完成的基本工作如下：①收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；②熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；③参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；④审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；⑤检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；⑥检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；⑦审查施工承包人提交的施工进度计划，核查施工承包人对施工进度计划的调整；⑧检查施工承包人的试验室；⑨审核施工分包人资质条件；⑩查验施工承包人的施工测量放线成果；⑪审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；⑫审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料，抽检进场的工程材料、构配件的质量；⑬审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；⑭在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；⑮经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；⑯审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；⑰验收隐蔽工程、分部分项工程；⑱审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；⑲审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；⑳参加工程竣工验收，签署竣工验收意见； eq oac(○,21)21审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人； eq oac(○,22)22编制、整理建设工程监理归档文件并报委托人。

【说明】根据最新版考试教材，该部分内容已移至科目三《建设工程基本理论与相关法规》第四章。

64．监理人依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，在施工监理过程中可以行使的权利包括（　　）。

A．发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令

B．对工程的质量、工期、费用实施监督控制

C．审查批准工程设计的变更

D．在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求

E．批准承包人的索赔要求

【答案】AB

【解析】监理合同中涉及到监理人权利的条款可分为两大类，一类是监理人在委托合同中应享有的权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。其中，委托监理合同中赋予监理人的权利包括：①完成监理任务后获得酬金的权利；②终止合同的权利。监理人执行监理业务可以行使的权利包括：①建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计，生产工艺设计和使用功能要求；②对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；③工程建设有关协作单位组织协调的主持权；④在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；⑤审核承包人索赔的权利。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

65．在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（　　）。

A．委托人违约应承担违约责任

B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限

D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任

E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任

【答案】ACDE

【解析】B项，监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

66．《建设工程设计合同（示范文本）》中，发包人委托的设计任务可以包括（　　）。

A．项目建议书

B．初步设计

C．技术设计

D．产品设计

E．施工图设计

【答案】BCE

【解析】订立设计合同时应明确委托设计项目的具体要求，包括分项工程、单位工程的名称、设计阶段和各部分的设计费。如民用建筑工程中，各分项名称对应的建设规模（层数、建筑面积）；设计人承担的设计任务是全过程设计（方案设计、初步设计、施工图设计），还是部分阶段的设计任务；相应分项名称的建筑工程总投资；相应的设计费用。

67．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（　　）。

A．招标公告

B．招标文件

C．投标书

D．工程量清单

E．中标通知书

【答案】CDE

【解析】“合同”是指构成对发包人和承包人旅行约定义务过程中，有约束力的全部文件体系的总称。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价的工程量清单；⑨其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

68．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（　　）。

A．办理土地征用

B．向工程师提供工程进度计划

C．提供保证施工安全需要的围栏设施

D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E．提供施工现场的地下管线资料

【答案】ADE

【解析】为了保障承包人按约定的顺利开工，发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工作。①提供施工场地，包括：a．施工现场，发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作，按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。b．地下管线和地下设施的相关资料，发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。地下管线包括供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等的埋设位置，以及地下水文、地质等资料。c．现场外的道路通行权，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。②组织设计交底。③约定开工时间。

69．某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（　　）。

A．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担

B．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担

C．承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励

D．如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任

E．如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任

【答案】AE

【解析】承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

70．在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则（　　）。

A．影响正常施工的费用由承包人承担

B．影响正常施工的费用由发包人承担

C．工期给予顺延

D．工期不予顺延

E．检查费用发包人承担

【答案】BCE

【解析】无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

71．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括（　　）。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项

C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

【答案】CD

【解析】追加合同价款是指合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款。合同条款中费用涉及两个方面：一是施工阶段处理变更或索赔时，确定应给承包人补偿的款额；二是按照合同责任应由承包人承担的开支。ABE三项属于“追加合同价款”，CD两项则属于“费用”。

72．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（　　）。

A．工程本身的损害

B．由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

C．由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D．承包方人员伤亡

E．承包人停工损失

【答案】ABC

【解析】施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列方法分别承担：通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④停工损失由承包人承担，但停工期问应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

73．在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（　　）。

A．发包人无权要求交付工程

B．发包人有权要求交付工程

C．发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

D．发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

E．承包人可以留置该工程

【答案】BC

【解析】工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付；发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

74．在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（　　）。

A．手触

B．拉伸试验

C．查点法

D．压缩试验

E．金相试验

【答案】BDE

【解析】质量验收方法可以采用：①经验鉴别法；②物理试验；③化学分析。其中，物理试验是指根据对产品性能检验的目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。A项属于经验鉴别法；C项属于数量验收法。

75．依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是（　　）等。

A．工程量清单中的工程量不准确

B．承包商的报价漏项

C．合同内列有调价条款

D．采用不可调价合同

E．发生承包商应承担质量责任的扣款

【答案】ACE

【解析】最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，涉及以下几方面因素的影响：①合同类型特点（可能产生工程量不准确的情况）；②可调价合同；③发生应由业主承担责任的事件；④承包商的质量责任（可能发生承包商应承担质量责任的扣款）；⑤承包商延误工期或提前竣工；⑥包含在合同价格之内的暂列金额。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

76．在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（　　）。

A．是否由承包商选定

B．是否与承包商订立合同

C．是否可能由业主直接付款

D．承包商是否收取管理费

E．是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作

【答案】ACE

【解析】指定分包商是由雇主或工程师指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现在：①选择分包单位的权利不同（承担指定分包工作任务的单位由业主或工程师选定，而一般分包商则由承包商选择。）；②分包合同的工作内容不同（指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，不损害承包商的合法权益。而一般分包商的工作则为承包商承包工作范围的一部分。）；③工程款的支付开支项目不同（为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。而对一般分包商的付款，则从工程量清单中相应工作内容项内支付。）；④业主对分包商利益的保护不同；⑤承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

77．在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括（　　）。

A．业主提供的设计不当造成的损失

B．承包商提供的设计不当造成的损失

C．不属于承包商原因造成的放射性污染

D．属于承包商原因造成的放射性污染

E．政策法规的变化对工程成本的影响

【答案】ACE

【解析】在FIDIC《施工合同条件》的规定中，属于业主风险的包括：①战争、敌对行动、入侵、外敌行动；②工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战（在我国实施的工程均不采用此条款）；③不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；④超音速或亚音速飞行物产生的压力波；⑤暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；⑥因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；⑦业主提供的设计不当造成的损失；⑧一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

78．工程师对分包合同的管理包括（　　）。

A．检查确认分包工程质量

B．对分包商索赔的批准

C．对分包商发布变更指令

D．对分包商资质进行审查

E．计量、确认分包商完成的工程量

【答案】AD

【解析】工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。监理人接受发包人委托，仅对发包人与第三者订立合同的履行负责监督、协调和管理，因此对分包人在现场的施工不承担协调管理义务。然而分包工程仍属于施工总承包合同的一部分，仍需履行监督义务，包括对分包人的资质进行审查；对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督；确认完成的工程量等。

79．依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有（　　）。

A．指示承包人提前竣工

B．指示承包人缩短合同工期

C．指示承包人删减合同约定的某些工作内容

D．确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额

E．承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录

【答案】AB

【解析】AB两项，工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利，但他不可以扣减合同工期。工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。如果要求提前竣工的话，这项工作属于合同的变更。E项，索赔事件发生后，承包人有义务做好现场施工的同期记录，工程师有权随时检查和调阅，以判断索赔事件造成的实际损害。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

80．工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（　　）。

A．业主延误移交施工现场

B．不可抗力造成的损失

C．业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D．施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿

E．施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

【答案】AC

【解析】工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况有：①延误发放图纸；②延误移交施工现场；③承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误；④非承包人原因检验导致施工的延误；⑤业主提前占用工程；⑥对竣工检验的干扰。B项，只能补偿工期和费用；D项，只能补偿工期和费用；E项，只能顺延工期。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

未完待续，更多真题请持续关注坦途网监理工程师考试频道！