2012年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解2

>>监理工程师考试真题系列：2012年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解

26．《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为（ ）。

A．从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B．从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C．从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D．从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

【答案】D

【解析】设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。在合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。

27．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计成果的说法，错误的是（ ）。

A．设计概算不得超过合同约定的设计限额

B．设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C．设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D．设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】D

【解析】项目设计要求包括：①限额设计的要求；②设计依据的标准；③建筑物的设计合理使用年限要求；④设计深度要求。设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定。⑤设计人配合施工工作的要求，包括向发包人和施工承包人进行设计交底；处理有关设计问题；参加重要隐蔽工程部位验收和竣工验收等事项。

28．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是（ ）。

A．满足主要材料订货的需要

B．满足非标准设备制作的需要

C．满足编制施工招标文件的需要

D．满足编制施工图设计文件的需要

【答案】B

【解析】设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定。

29．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是（ ）。

A．发包人负责检验，费用由发包人承担

B．承包人负责检验，费用由发包人承担

C．发包人负责检验，费用由承包人承担

D．承包人负责检验，费用由承包人承担

【答案】B

【解析】发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。按照合同对质量责任的约定，此次检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即使承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

30．某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是（ ）。

A．虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B．虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C．由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D．由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

【答案】B

【解析】监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。

31．某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由（ ）承担。

A．发包人

B．承包人

C．分包人

D．工程师与承包人共同

【答案】B

【解析】由于分包人的原因给发包人造成的损失由承包人对发包人承担。承包人因此造成的损失可以向分包人提出补偿。

【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。

32．某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复工程缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应（ ）。

A．继续等待工程师的进一步指示

B．再次书面提出复工申请

C．视为工程师已同意复工

D．向发包人书面申请复工

【答案】C

【解析】当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因发包人原因无法按时复工时，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，以及合理利润。

33．某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由（ ）负责。

A．发包人

B．承包人

C．工程师

D．发包人与承包人共同

【答案】B

【解析】发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人不再承担工程保管责任。需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用。已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

34．某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（ ）。

A．自行负责

B．由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C．不予补偿，但应合理顺延合同工期

D．由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】D

【解析】通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。发包人承担合同履行的风险较大，造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任，也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停：①发包人未履行合同规定的义务；②不可抗力；③协调管理原因，同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工；④行政管理部门的指令。

35．某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为（ ）。

A．无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B．无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C．补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D．补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

【答案】C

【解析】通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

36．承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是（ ）。

A．因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B．因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C．因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D．因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

【答案】A

【解析】A项，发包人应保证资料的真实、准确、完整，但不对承包人据此判断、推论错误导致编制施工方案的后果承担责任。因施工方案缺陷，应由承包人承担责任。

C项，通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

37．某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为（ ）。

A．承包人自检合格日

B．承包人递交竣工验收报告日

C．竣工验收开始日

D．竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】B

【解析】工程竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

38．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是（ ）。

A．改变工程的标高和基线

B．增加合同中约定的工程量

C．提高合同中约定的质量标准

D．改变施工作业顺序和时间

【答案】C

【解析】施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。

39．某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为（ ）。

A．工期顺延，给予经济补偿

B．工期不予顺延，给予经济补偿

C．工期顺延，不给经济补偿

D．工期不予顺延，不给经济补偿

【答案】A

【解析】监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

40．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由（ ）共同清点。

A．发包人与承包人

B．承包人与供货人

C．工程师与供货人

D．工程师与承包人

【答案】D

【解析】承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。

41．采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是（ ）。

A．衡量法

B．理论换算法

C．经验鉴别法

D．物理试验

【答案】B

【解析】现场交货的到货检验数量验收的方法主要包括：①衡量法。即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等。②理论换算法。如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。换算依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。③查点法。采购定量包装的计件物资，只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物标明的一致，否则应由厂家或封装单位负责。

42．某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10％。采购方支付的货款应为（ ）。

A．订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B．订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C．实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D．实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】D

【解析】采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括：①交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款；②拒付质量不符合合同要求部分货物的货款；③供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付。如果是因供货方应该承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失时，供货方应承担相应的责任。

43．根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为（ ）。

A．从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止

B．从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C．从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

D．从工程开工日起，至颁发履约证书日止

【答案】D

【解析】标准施工合同要求履约担保采用保函的形式。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而非到工程师颁发工程接收证书为止。但工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定完满完成施工义务的证明，承包商还应承担的义务仅为保修义务。履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。

44．根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为（ ）。

A．颁发工程接收证书日

B．颁发履约证书日

C．承包商提交结清单日

D．结清单生效日

【答案】D

【解析】承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不得再拥有索赔的权利。

45．根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是（ ）。

A．双方协商——争端裁决委员会决定——仲裁

B．工程师确定——双方协商——争端裁决委员会决定

C．工程师确定——争端裁决委员会决定——仲裁

D．双方协商——工程师确定——争端裁决委员会决定

【答案】C

【解析】解决合同争议的正确程序为：提交工程师决定——提交争端裁决委员会决定——双方协商——仲裁。

46．根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是（ ）。

A．人为干扰

B．不利于施工的气候条件

C．图样未标明的地下障碍物

D．与业主提供资料不一致的不良地质条件

【答案】B

【解析】“不可预见的物质条件”是针对签订合同时雇主和承包商都无法合理预见的不利于施工的外界条件影响，使承包商增加了施工成本和工期延误，应给承包商的损失相应补偿的条款。

47．某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为（ ）万元。

A．20

B．17

C．16

D．13

【答案】D

【解析】风险责任的划分：工程师与业主和承包商协商或决定补偿之前，还应审查是否在工程类似部分（如有时）上出现过其他外界条件比承包商在提交投标书时合理预见的物质条件更为有利的情况。如果在一定程度上承包商遇到过此类更为有利的条件，工程师还应确定补偿时对因此有利条件而应支付费用的扣除与承包商做出商定或决定，并且加入合同价格和支付证书中（作为扣除）。但由于工程类似部分遇到的所有外界有利条件而做出对已支付工程款的调整结果不应导致合同价格的减少，即如果承包商不依据“不可预见的物质条件”提出索赔时，不考虑类似情况下有利条件承包商所得到的好处，另外对有利部分的扣减不应超过对不利补偿的金额。

48．承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示（ ）。

A．可以拒绝执行

B．应当执行，但可获得费用补偿

C．应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D．应当执行，不能获得补偿

【答案】D

【解析】若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

49．某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为（ ）。

A．9月5日

B．10月5日

C．10月20日

D．11月5日

【答案】A

【解析】竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

50．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为（ ）。

A．需等待发包人批准

B．工程师已拒绝索赔要求

C．承包人的索赔要求已成立

D．承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】C

【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。

未完待续，更多真题请持续关注坦途网监理工程师考试频道！